Don't worry about things you can't get, stay away from things with negative energy. Life is not bad, so don't add sorrow to yourself.勤学乐施 积极进取(页眉可删)
建筑工程居间服务合同
建筑工程居间服务合同 1
甲方(委托人):×××××××××××× 乙方(居间人):×××××××××××× 工程名称:×××××××××××× 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同 法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有 偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该 工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息, 并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的××××专业 分包合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订×××× 专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未
签订××××专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事 项未完成。
二、乙方的义务
2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息, 并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促 成甲方取得工程施工分包权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可 靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承 包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不 承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否 则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付 任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做 好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包 合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位 的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙 方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、 交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协 调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、 过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条 件。
三、甲方义务
3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施 工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订 ××××专业分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生 的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居 间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索 还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人 合作的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行× ×××专业分包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业 主方或总包方勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于“居间人 促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方 完成签订该工程项目××××专业分包合同时,本合同立即生 效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):万元, 小写:元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业 分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全 部支付清乙方的间服务报酬万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何 发票,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真 实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2 甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担, 乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使 用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃 避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居 间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔 费用总额加收滞纳金
3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索 期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全 费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总 包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间 人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲 方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保 证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执 行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具 有永久法律效力。
六、保密事项
6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包 括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间 服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由 泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定 的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止 7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同 由第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终 止。
八、争议解决方式 8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应 通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁 委员会或当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项 9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损 等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协 商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律 效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):
_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间服务合同 2
甲方(委托方):_________ 乙方(委托方):_________ 根据《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条, 四百二十五条,四百二十六条,四百二十七条及相关法律法规之 规定,经双方协商,甲方就项目工程施工事宜,委托乙方负责对 该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作,乙方接受 此委托,特订立本合同。
一、基本情况
1、工程名称:_________。
2、工程_________。
3、工程内容:施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。
4、合同总价:___万元人民币(按___定额计算,最终以实际 结算为准)。
二、甲方责任和义务 1、负责提供项目业主方所需的资料和资信证明,并负责其 资料的真实性、合法性和可靠性。
2、积极配合乙方办理相关手续。
3、维护乙方的正当合法权益。
三、乙方责任和义务 1、充分发挥自身资源优势,负责对该项目工程承包的前期 洽谈和协商工作,并向甲方提供项目方的相关资料和证明材料, 明确合作方案。
2、全面协调甲方与项目业主方的关系。
3、维护甲方的正当合法权益。
四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式
1、计算方法:甲方按实际工程总价的___%约___万元人民币 居间服务费(税后所得),转入乙方指定的银行帐户内,由乙方自 行支配和使用。
2、支付时间和方式:合同签定后按合同总金额___%支付居 间费用,甲方进场施工第一次拨款后,按合同总金额___%支付居 间费用,第三次拨款后,按合同总金额___%支付居间费用,余下 部分按实际结算金额支付___%,签章部分额外增加支付居间费 用%。
3、合同签定___月内,完成第一项工程合同的签定。
4、居间人未促成合同成立的,不得要求支付报酬,但可以 要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。
五、违约责任
1、该项目在实施过程中,甲乙双方应积极配合,甲方不得 因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行 本合同,否则,乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣 除。
2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户,每 延误一天,甲方按应付总额的 5‰向乙方支付滞纳金,若未按上 述条款支付居间服务费超过 15 日的,还须按应付金额的 10%的 承担违约金。
六、合同生效及其它
1、本居间服务委托合同在甲方与项目业主方正式签订工程 承包合同前签订,经甲乙双方签字盖章后,在甲方与项目业主方 所签工程承包合同生效之日起本合同生效,履约完毕后自行终 止。
2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量,其 居间服务费亦按上述条款执行。
3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承 包协议的,双方对此不承担违约责任,本合同无效。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效 力。
5、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,协商不成的, 可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼, 裁决是终局的,甲乙双方须共同遵守,仲裁费、诉讼费、律师费 及相关费用由败诉方承担。
6、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间服务合同 3
委托人:_________(以下简称甲方) 居间人:_________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前 建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工 程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列 合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求 1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的.承包合同后乙方中介服务 完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的 2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价 35%时, 甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协 商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项 1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止 1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效, 本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间服务合同 4
合同编号:_________ 委托人:_____ 签订地点:_________ 居间人:_____ 签订时间:__年__月__日 第一条委托事项及具体要求:
______________________________。
第二条居间期限:从____年____月____日至____年____月 ____日。
第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促 成合同成立金额的____%或者(大写)_________元。委托人应在合 同成立后的_____日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不 得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动 的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支 付必要费用(大写)________元。
第五条本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的 行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍 未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能 实现合同目的。
第六条委托人的违约责任:
_______________________________________________________ 。
第七条居间人的违约责任:
_______________________________________________________ ______。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争 议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解; 协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项:
_______________________________________________________ _____。
第十条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的 规定执行。
委托人(章):_____________ 居间人(章):_____________ 鉴(公)证意见:_____________ 住所:_____________ 住所:_____________ 法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________ 居民身份证号码:_____________
居民身份证号码:_____________ 委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 电话:_____________ 电话:_____________ 开户银行:_____________ 开户银行:_____________ 鉴(公)证机关(章):_____________ 账号:_____________ 账号:_____________ 经办人:_____________ 邮政编码:_____________ 邮政编码:____年____月____日
根据中华人民共和国合同法的有关规定精神结合目前建筑市场中介的一般做法就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事经甲乙双方协商一致形成下列合同供甲乙双方共同遵守
建筑工程居间服务合同范本
建筑工程居间服务合同范文1
甲方(委托人):××××××××××××
乙方(居间人):××××××××××××
工程名称:××××××××××××
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价 有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终 促成甲方与总承包单位签订该工程项目的××××专业分包合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订××××专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订 ××××专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并 促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总 承包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施 工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包合 同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙 方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不 予协调。
2.4在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前 提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订××××专业分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生的权利 和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行××××专业分包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完 成签订该工程项目××××专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):
万元,小写:
元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部 支付清乙方的间服务报酬 万元,特殊情况延迟支付不得超过3日。
4.1.3甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配 和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间 人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金 3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全 费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居 间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立 执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居 间服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面 约定的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同由第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁 委员会或当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过 协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间服务合同范文2
委托人:
(以下简称甲方) 居间人:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包 项目工程委托 乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项 1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止 1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订,本合同自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间服务合同范本
建筑工程服务指为建筑工程及相关设施提供设计、质量监督,质量控制, 技术指导等服务及措施。那么建筑工程居间服务合同怎么写呢?以下是在我为大 家整理的建筑工程居间服务合同范文,感谢您的阅读。
建筑工程居间服务合同范文 1 甲方(委托人):×××××××××××× 乙方(居间人):×××××××××××× 工程名称:×××××××××××× 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,及相关 法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该工程项目),引 荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单位 签订该工程项目的××××专业分包合同,取得施工权。
1.2"居间成功"是指完成甲方与总承包单位签订××××专业分包合同, 即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订××××专业分包合同以取 得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务 2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的 业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促 成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整性、 真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进 行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支 付任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准 备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包合同后,乙方仍有义务协助甲 方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同
约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅 费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节, 不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务 3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类 资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订××××专业 分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬。
如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方已 支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的; 3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行××××专业分 包合同的; 3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止××××专业分包合同; 3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于"居间人促成合同成立 的,委托人应当按照约定支付报酬"的规定,甲方完成签订该工程项目×××× 专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服 务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):
万元,小写:
元 (税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业分包合同后, 总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬 万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票,具体账
号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定 5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合
法的,是可查询、可验证的。
5.2 甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居
间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延
支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追 回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金
3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所 产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、 罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发 生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责 任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索 即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名 或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项 6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务 信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何一 方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或 双方另有书面约定的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止 7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同由第三方获 得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商
解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解
决。
九、其他事项
9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
To manage less is to manage well.精品模板 助您成功!(页眉可删)
工程居间服务合同范本
工程居间服务合同范本 1
甲方(委托人):×××××××××××× 乙方(居间人):×××××××××××× 工程名称:×××××××××××× 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同 法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有 偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该 工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息, 并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的××××专业 分包合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订×××× 专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未 签订××××专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事 项未完成。
二、乙方的义务
2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息, 并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促 成甲方取得工程施工分包权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可 靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承 包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不 承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否 则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付 任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做 好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包 合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位 的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙 方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、 交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协 调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、 过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条 件。
三、甲方义务
3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施 工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订 ××××专业分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生 的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居 间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索 还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人 合作的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行× ×××专业分包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业 主方或总包方勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于“居间人 促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方 完成签订该工程项目××××专业分包合同时,本合同立即生 效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):万元, 小写:元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业 分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全 部支付清乙方的间服务报酬万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何 发票,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真 实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2 甲方支付给乙方的'居间服务报酬如需纳税,由甲方承 担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配 和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃 避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居
间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔 费用总额加收滞纳金
3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索 期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全 费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总 包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间 人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲 方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保 证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执 行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具 有永久法律效力。
六、保密事项
6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包 括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间 服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由 泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定 的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止 7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同 由第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终 止。
八、争议解决方式 8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应 通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁 委员会或当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项 9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损 等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协 商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律 效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
建筑工程居间服务合同范本
建筑工程服务指为建筑工程及相关设施提供设计、质量监督,质 量控制,技术指导等服务及措施。那么建筑工程居间服务合同怎么写 呢?感谢您的阅读。
建筑工程居间服务合同范文 1 甲方(委托人):××××××××××××
乙方(居间人):×××××××××××× 工程名称:×××××××××××× 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》, 及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则, 达成如下协议:
一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该工程项目),引 荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 总承包单位签订该工程项目的××××专业分包合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订××××专业分包合 同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订××××专业分 包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务 2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提 供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取 得工程施工分包权。
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。
在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨 询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责 任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提 供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各 项前期准备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包合同后,乙方 仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲 方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居 间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费 用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过 程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务 3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需 的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订×××× 专业分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生的权利和义务,与 乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服 务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作 的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行××××专 业分包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方 或总包方勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于“居间人促成合 同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该 工程项目××××专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必 须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):
万元,小 写:
元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业分包合同 后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方 的间服务报酬 万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票, 具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定 5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、 有效、合法的,是可查询、可验证的。
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
5.2 甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙 方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃避或故意 拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务 报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳 金
3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所 产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、 违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方 与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关, 居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑 现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受 甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效 力。
六、保密事项 6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲 方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬 的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一 切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。
6.2 保密期为五年。
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
七、合同终止
7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同由第三方
获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过
友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或
当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,
均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成
一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
_________年____月
____日
建筑工程居间服务合同范文 2 委托人:
(以下简称甲方) 居间人:
(以下简称乙方)
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑 市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包 项目工程委托乙方进行居 间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同 遵守:
第一条:委托事项及具体要求 1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成, 甲方应付给乙方签约合同中金额的 2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价 35%时,甲方 三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不 成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项 1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
精品文档,助你起航,欢迎收藏关注和点赞!
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本
合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
_________年____月
____日
共 2 页,当前第 1 页 12
编号:
建筑工程居间服务合同
甲方(委托人):
×××××××××××× 乙方(居间人):
×××××××××××× 工 程 名 称:
××××××××××××
工 程 地 址: 签 订 日 期:
年月日
建筑工程居间服务合同
甲方(委托人):
××××××××××× 乙方(居间人):
×××××××××××
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》, 及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达 成如下协议:
一、委托事项
1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该工程项目), 引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 总承包单位签订该工程项目的××××专业分包合同,取得施工权。
1.2 “居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订××××专业分 包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订×××× 专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相 关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程 施工分包权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙 方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方 对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促
成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实, 居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前 期准备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包合同后,乙方仍 有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已 经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务 报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲 方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等 细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的 各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订×××× 专业分包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生的权利和义务, 与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报 酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条 的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行×××× 专业分包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或
总包方勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于“居间人促成合
同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工
程项目××××专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必
须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):
万元,
小写:
元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业分包合
同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方
的间服务报酬
万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票,
具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、
合法的,是可查询、可验证的。
5.2 甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所
得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃避或故
意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务
报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金
(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产 生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违 约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲 方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人 不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的 见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企 业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方 的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支 配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止
7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同由第三 方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、 争议解决方式
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友 好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地 法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均 以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致 后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
十、附件 10.1 甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许 可证”、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件,盖甲方 公章予以确认。
10.2 乙方身份证复印件 10.3 授权委托书
甲方(委托人):(盖章):
乙方(居间人)(盖章):
法定代表人或委托代理 人:
居间人或委托代理人:
地址:
地址:
手机:
手机:
合同签订地:
合同签订日期:
年月日
编号:_____________
建设工程居间服务合同
甲 方:___________________________ 乙 方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
第1页共7页
甲方(委托人):
法定代表人:
身份证号码:
联系地址:
手机:
乙方(居间人):
身份证号码:
联系地址:
手机:
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法 规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项 1.1 乙方接受甲方委托,负责就 XX 建设工程项目(XX,以下称该工程项目), 推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单 位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙 方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视 为委托事项未完成。
二、乙方义务 2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业 务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分
第2页共7页
包权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项
目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通 后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步 核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否 则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备 工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设 单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足 额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切 费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节, 不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务 3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类 资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。
3.2 如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情 形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方已支付给乙 方的居间报酬不得索还:
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;
第3页共7页
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;3.3.3
因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、
中止工程建设合同的;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于 “居间人促成合同签订成功,
委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合
同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1 本项目居间服务费为工程总造价的 8 %(税后)作为酬金。甲方应无条
件地按此标准,即项目签定的合同工程量
万元的 8 %计
万元(税
后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,
导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过±2%),最后一期居间服
务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第 3.3 条之情形的,不予调整)。
4.2 本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后,
甲方按照下表时间、数额要求分 3 次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开
具任何发票)。
批次 时间节点
比例 金 额
备注
一
总包方向甲方第一次支付款项 3%
二
总包方向甲方第二次支付款项 3%
三
总包方向甲方第三次支付款项 2%
其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款
项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后 5 个工
第4页共7页
作日内无条件支付给乙方;
②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付 的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同 第 5.3 条执行;
③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定 5.1 甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、 甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承 诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、 可验证的。
5.2 在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未 能完成居间服务,也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居 间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合 法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3 甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列 处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行 帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬 的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2‰∕日);按所 欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼 费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生 实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,
第5页共7页
建筑工程居间服务合同
建筑工程为建设工程的一部分,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建 造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。建筑工程居 间服务合同怎么写呢以下是小编整理的建筑工程居间服务合同,欢迎参考阅 读。
建筑工程居间服务合同范文一
甲方(委托人):
××××××××××× 乙方(居间人):
××××××××××× 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和 国合同法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原 则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1 乙方接受甲方委托,负责就×××××××(以下称该工程项目),引 荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单 位签订该工程项目的××××专业分包合同,取得施工权。
1.2 “居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订××××专业分包合 同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订××××专业分包合 同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的 业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包 权。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促 成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整 性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约
进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲 方不予支付任何居间服务报酬。
2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准 备工作。为甲方协调争取并达成××××专业分包合同后,乙方仍有义务协助 甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合 同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其 差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细 节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资 金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订××××专业分 包合同。甲方履行××××专业分包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬。
如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第 3.2 和 3.3 条的执行,甲方 已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;
3.3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行××××专业分 包合同的;
3.3.3 因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止××××专业分包合同;
3.3.4 其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1 根据《中华人民共和国合同法》第 426 条关于“居间人促成合同成立 的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程项目 ××××专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式 支付居间服务费:
4.1.1 本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):
万元,小写:
元 (税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2 本合同签字生效,甲方与总承包方签订××××专业分包合同后, 总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬 万元,特殊情况延迟支付不得超过 3 日。
4.1.3 甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票,具体账 号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1 甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合 法的,是可查询、可验证的。
5.2 甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居 间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3 甲方取得工程项目××××专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延 支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追 回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2‰/日);按所欠居间服 务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、 执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4 居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发 生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何 责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即 付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名 或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务 信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何 一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规 定或双方另有书面约定的除外。
6.2 保密期为五年。
七、合同终止
7.1 本合同签字生效后,本工程项目××××专业分包合同由第三方获 得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、 争议解决方式
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商 解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解 决。
九、其他事项
9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一 方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协 议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
十、附件 10.1 甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可 证”、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件,盖甲方公章予以 确认。
10.2 乙方身份证复印件 10.3 授权委托书 甲方(委托人):(盖章):
乙方(居间人)(盖章):
法定代表人或委托代理 人:
居间人或委托代理人:
地址:
地址:
手机:
手机:
合同签订地:
合同签订日期:
年 月 日
建筑工程居间服务合同范文二
委托方(甲方):
(公司代表:
) 居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目” 工程委托事项协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项
1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业有限公司接洽等事宜,具体施工及合 作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西旌详实业有限公司就“蓝天狩猎场别墅项目”约 7 万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为 1.6 亿元,最终以实际结算 为准。
第二条:居间报酬的计算方法与支付时间和方式
1、甲方按照承包工程总造价每平方米 2260 元计算,支付给乙方劳务报酬 税后人民币每平方米 30 元,共计 200 多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司 签订合同进场后三日内,需支付给乙方劳务报酬 30 万人民币整,以后支付,按 陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米 X30 元计算为准,(款项到甲 方账上三日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第三条:违约责任
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同第二条支付劳务 报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额 20%的违约金。
第四条:其它约定事项
1、如陕西旌详实业有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动 失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当 地人民法院提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本 合同同样生效。
委托方(甲方):
居间方(乙方):
签订日期:
签订日期:
公司盖章:
盖章:
建筑工程居间服务合同范文三
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的 经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依 据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1 乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方 单位“********”参加该项目的议标招投标,向甲方提供关于该工程项目的重 要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合 同。
1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标或承接本项 目,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均 视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息、建设方股东与股 权信息、建设方身份证明等,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目和建设方的上述信息真实可 靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
2.3 乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能 够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第 2 款执 行。
2.4 乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务, 协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程 施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
3.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合 同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1 本项目居间报酬为**万元;其中, **报酬**万元、**报酬**万元;
4.2 居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。支付的 居间报酬次数按建设方付款节点次数同步实施。
4.3 甲方以银行转账的方式支付居间报酬。
五、居间活动费用的承担
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用 等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间 活动费用。
六、保密事项 6.1 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
6.2 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任 何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
七、合同终止 7.1 本合同签字生效后,如果 20xx 年 7 月 1 日,乙方仍未完成居间任务 的,本合同自动终止。
7.2 如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁 委员会仲裁。
九、其他事项 9.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方(签字):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日期:
乙方(签字):
法定代表人或委托代理人:
扩展阅读文章
推荐阅读文章
留琼范文网 www.bjcnart.com
Copyright © 2002-2018 . 留琼范文网 版权所有